Курсовая: Договоры на выполнение работ понятие, виды - текст курсовой. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Договоры на выполнение работ понятие, виды

Банк рефератов / Законодательство и право

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 63 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной курсовой работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Страница 44 из 44 С О Д Е Р Ж А Н И Е : Введение 3 Глава 1. Генезис правового регу лирования договора подряда 5 Глава 2. Общие положения о д оговоре подряда 8 2.1. Понятие договора подряда 8 2.2. Элементы договора подряда 13 2.3. Содержание договора подряда 17 2.4. Ответственность сторон за нарушение договора подряда 30 Глава 3. Виды договоров подряда и их краткая характеристика 34 3.1. Договор бытового подряда 34 3.2. Договор строительного подряда 35 3.3. Договор на выполнение рабо т для государственных нужд 38 3.4. Договор подряда на выполне ние подрядных и изыскательных работ 39 3.5. Выполнение научно-исследовательски х , опытно-конструктивных и технологических работ 40 Заключение 42 Список использованной литературы : 43 Введение Договор подряда являетс я наряду с договором купли-про дажи и поставки одним из распространенных , а также наиболее значимых в сфере това рно-денежного оборота . Он затрагивает отношения непосредственно в сфере производства , поскольку связан с обязательством стороны в догово ре - под р ядчика произвести определенну ю работу в соответствии с заданием заказч ика и передать заказчику результат этой р аботы . Договоры подряда представлены в общегражд анском законодательстве такими разновидностями , к ак строительный и бытовой подряд , подряд н а вып олнение проектных и изыскательских работ и подрядные работы для государстве нных нужд. Ко всем этим видам договоров подряда применяются нормы ст . 702 — 729 ГК , образующие как бы общую часть законодательства , регу лирующего отношения в сфере производства рабо т и составляющие § 1 гл . 37 ГК. В условиях рыночного хозяйства возможност ь эффективного использования договора подряда возрастает . Увеличивается сфера применения дого вора подряда , как одн ого из наиболее часто возникающего основания , возникновения обязательс тва : договор стр оительного подряда в бытовых и в промышле нных условиях , масштабные соглашения , направленные на реализацию крупных инвестиционных проекто в , финансируемых частными лицами и небольшие договоры на выполнение мелких бытовых ус луг - все это явл я ется сферой возможного применения договора подряда . Один только перечень работ , выполняемых в области строительства (ст .754 ГК ), каждая из которых может составлять предмет самостоятельного д оговора , позволяет предположить , насколько широкой может быть с ф ера применения договора подряда при условии , если правовое регулирование этого вида договорных обязательс тв дает сторонам в договоре возможность у довлетворить свой экономический интерес , выраженн ый в условиях договора . Таким образом , учитывая вышеизло женное , полагаю , что рассмотрение особенностей правового регулиро вания договоров на выполнение работ является актуальным . Цель исследования состоит в выявление основных особенностей правового регулирования договоров на выполнение работ . Однако необход имо оговориться , что поставленная цель т ребует гораздо более глубокого исследования , чем это могут позволить себе рамки настоя щей курсовой работы , поэтому в ходе иссле дования будет проанализированы самые общие по дходы к специфике правового регулирования дог о воров на выполнение работ , выявле нию их особенностей и классификации. Глава 1. Гене зис правового регулирования договора подряда Подряд занимает значительное место среди предпринимат ельских договоров и относитс я к одном у из самых древних видов договоров. Ба рон Ю . Система римского гражданского права . Книга IV. Обязательственное право . СПб ., 1917. С .210.. Подрядные отнош ения были известны еще римскому праву , в котором договор подряда ( locatio - conductio operis ) рассматривался в качестве разновидно сти договора найма ( locatio - conductio ) вещей , работ или услуг . Подобное об ъединение договоров было обусловлено тем , что основным способом удовлетворения потребностей в каких-либо работах или услугах яв лялись действия рабов . Если для выполнения работ нанимали раба , заключался договор най ма вещи , а если исполнителем являлся свобо дный римский гражданин – то договор подр яда или найма услуг . Отсюда и пошло вы деление договоров найма услуг и подряда . Р азличие между последними заключалось в том , что по договору подряда всегда достигался определенный экономический результат ( opus ), которо го не было в договоре найма услуг. Браг инский М.И . Договор подряда и подобные ему договры . М ., 1999. С .10. Таким образом , со времен римского частного права договор подряда отличала ег о потенциальная возможность быть использованным в самых разнообразных отношениях : и в сфере делового оборота , и в сфере личны х , не носящих предпринимательский характер от ношений . Поэтому характери с тика основ ных черт договора подряда , как правило , тр ебовала проведения сравнения его с другими договорами гражданского права , с помощью ко торых можно было бы урегулировать отношения , складывающиеся между сторонами . Возможность применения разного вида дого в оров к отношениям , связанным с выполнением работ , требовала точных формулировок условий в договоре , чтобы отразить отличительные черты договора подряда . В зависимости от условий договора отношения , складывающиеся между ст оронами в договоре, могли быть ква лифицированы и как договор найма , и как договор купли продажи В римском частном праве обычно отношение не считалос ь подрядом , если мастер изготавливал вещь ив своего материала . «..Если я договорился с ювелиром , чтобы он из своего золота сде лал мне кольца определенного веса н определенной формы и получил бы , например , 200 денариев , то заключается ля договор купли-продажи или по дряда . Кассии говорит , что в отношении мат ериала заключен договор купли-продажи , в отнош ении же работы -договор найма . Но бол ьшинство решило , что заключен договор купли-продажи ." (Гаи . Институци и . М .1997. Книга 3. и .142, 147. Такой же подход принят и в современн ом праве. , и ка к договор на оказание услуг , и как дог овор о совместной деятельности. Граж данское право . Част ь 2. Обязательственное пр аво . Под ред . В.В.Залесского . М ., 1998. С .222-223. В русском дореволюционном праве выделялас ь как особый признак признак договора под ряда такая его черта , как выполнение «един ого комплекса работ» или «предприятие» в своем особом, необычном для сложившейся практики понимании. Шершеневич Г.Ф . Учебник русского гражданского права . С-Петербург . 1910. С .565. «Предприятие» является , согласн о русской правовой дореволюционной доктрине , характерным признаком договора подряда , и под разуме вает «цельность производимой по дог овору подряда работы» , «объединение всего ком плекса работ общим планом самого подрядчика» и , наконец «употребление личных сил и материальных средств для определенной цели». Граж данское право . Часть 2. Обязательственное прав о . Под ред . В.В.Залесского . М ., 1998. С .228. Указанная черта отражена в работах со ветских юристов о договорах подряда , регулиру емых гражданским правом . По словам О.С.Иоффе , подрядчик выполняет функции организатора работ . Иофф е О.С . Обязательственно е право . М ., 1975. С .422. Стремлением улучшить правовое регулирование договора подряда объясняется расширение соде ржания главы Гражданского Кодекса , посвященной договору подряда , по сравнению с соответств ующей главой в действовавшем ранее Гражданск ом К одексе 1964г. ГК РСФСР 1964 года официально расчленял д оговор подряда на "Подряд " (гл . 30) и "Подряд на капитальное строительство " (гл . 31). Договор подряда применялся в правоотношениях между гр ажданами , граждан с социалистическими организация ми , а также между социалистическими орга низациями . В те времена , обусловленные всеобщи м социалистическим планированием "общенародного " х озяйства , законодатель однозначно ограничивал сфе ру выполнения подрядных работ гражданином , т . е . частным лицом , допуская ее лишь п р и условии выполнения этой работы своим трудом (ст . 351 ГК РСФСР ), ибо испол ьзование наемной рабочей силы представляло ск рытую эксплуатацию чужого труда. Зави дов Б.Д . Договор : подготовка , заключение , измене ние . М ., 1997. С .122. Однако по мере развития ры ночных отношений , уже в Основах гражданского зак онодательства 1991 года , где подряд на капстроите льство хотя и возвращается в состав подря да , тем не менее уже отсутствует разделени е понятия "подрядчика " по субъектному составу . Основами допускалось расшире н ие видов подрядных работ : подряд (ст.ст . 91 — 94); п одряд на капитальное строительство (ст . 95); догов ор подряда на производство проектных и из ыскательских работает . 96); договор о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских рабо т (ст . 97); отдельные виды подрядных работ (ст . 98). Следует отметить , что уже в новом ГК РФ отсутствует законодательное закрепление договора подряда на капитальное строительство . Это вызвано прежде всего тем , что в законодательстве по капитальному строительству дей ствовало несколько тысяч законодатель ных и нормативных актов , которые нередко п ротиворечили не только друг другу , но и самому Кодексу . Зачастую эти нормативные акты предусматривали оплату работ не по мере сдачи готовых объектов , а периодичес ки , за сам фак т работы строителей . Это имело прямым следствием потерю интереса исполнителей к завершению объектов , развитию "долгостроя ", к росту объема незавершенного строительства . Во-вторых , договор подряда на капстроительство искусственно принижал значимость строит е льного подряда вообще , СМР и ремонтных работ. Таким образом , в современном гражданском праве Росс ии как и в гражданском праве других г осударств , основанном на римском частном прав е , подряд рассматривается как самостоятельный вид договора . Характерные черты договора , происходящие из характеристики обязательства locatio - conductio римского ч астного права , сохраняются . Как и в римско м частном праве , договор подряда сохраняет свою способность регулировать отношения в самых различных сферах гражданского оборота. Глава 2. Общ ие положения о договоре подряда 2.1. Понятие договора подряда Гражданский кодекс определяет подряд как такой договор , в силу которого одна сторона (подрядчик .) обязуется выполнить по задани ю другой стороны (заказчика ) определенную работу и сдать ее результат заказчику , а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК ). Включение в ГК общих положений о подряде не случайно . Это необходимо прежде всего потому , что в комм ерческом обороте используется несколько видов подряда , особенности которых весьма разнообразны и не могут быть , прежд е всего по соображениям юридико-технического характера , отражены во всех деталях и подр обностях в специальных нормативных актах , да в это м и нет необходимости . Вполне достаточно иметь хорошо разработанную общую часть законодательства о подряде , что бы на ее основе построить , сконструировать практически любой специфический договор подряд ного типа. Коммерческое право . Под ред . В.Ф.Попондопуло , В.Я.Яковлевой . СПб . 1998. С .285. В отличие от обязательств по передаче имущества , обяз ательства подрядного типа регулируют экономическ ие отношения по оказанию услуг . Иными слов ами , подряд относится к таким обязательствам , в которых должник обязуется не что- либо дать , а что-либо сделать , т . е . выпо лнить определенную работу . Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение определенно го результата , например , изготовление вещи , осу ществление ее ремонта , улучшение или изменени е ее потребительских сво й ств или получение какого-то иного результата , имеющег о конкретное вещественное и обособленное от исполнителя выражение . Последнее объясняется тем , что результат работы подрядчик обязан передать заказчику. Исходя из предмета договора подряда , м ожно сделать вывод о сходстве этого договора со многими гражданско-правовыми договора ми в зависимости от того , на каких усл овиях договора концентрируется интерес заказчика . В литературе в разные периоды времени проводилось сравнение договора подряда с р азличными граж д анско-правовыми договорами : договором купли-продажи (поставки ), договором поручения , трудовым договором , договором услуг. Граж данское право . Часть 2. Обязательственное право . Под ред . В.В.Залесского . М ., 1998. С .232. Признаком , который сближает подряд и куплю-продажу , является то , что результат работы подрядчик обязан передать заказчику В договоре подряда , как и при купле-продаже , должник передает вещь в собственность кр едитора , однако договор подряда , хотя и мо жет предусматривать передачу вещи как р е зультата выполненной работы в со бственность заказчика , направлен на изготовление вещи , определяемой в момент заключения до говора родовыми признаками . Напротив , предмет договора купли-продажи уже на этот момент может быть индивидуально-определенным . Кроме т ого , подрядчик обязан передать не любую вещь , а именно ту , которая явила сь результатом его работы . Таким образом , подряд охватывает отношения не только товарно го обращения , но и производства материальных благ. Гражданское право . Т .2. Под ред . А.П.Сергее ва ., Ю.К.Толстого . М ., 2000. С .308. Близость подряда и поставки предопределен а тем , что в момент заключения договора вещи , которая должна быть передана кредитор у , как правило , еще нет в наличии , ее только предстоит изготовить . Различие же ме жду этими обяз ательствами состоит в н аправленности обязательства поставки на удовлетв орение потребностей общества в массовых , типи зированных видах товаров , в то время как подрядные отношения направлены на удовлетвор ение индивидуальных запросов и требований зак азчика . К р оме того , по договору подряда вещь может изготавливаться из мате риала , как подрядчика , так и заказчика , а по договору поставки — только из материала поставщика (изготовителя ). Наконец , поставка обяз ывает должника лишь к передаче вещи к обусловленному сроку , а подряд в перв ую очередь обязывает должника её изготовить — выполнить работу , а уж затем ее передать. О.С.Иоффе отграничивает отношения по догов орам подряда от поставки и купли-продажи , тем что последние относятся к сфере обмен а . Другие отношения в сфер е обмена , связанные с договором поручения , комиссии , хранения , а также договорами на выполнение услуг различного рода , по мнению О.С.Иоффе , отличаются от договора подряда тем , что результат выполненной работы , услуги не пре дставлен материальным объектом, а сост авляет действие , произведенное исполнителем по заданию заказчика. Иоффе О.С . Обязательственно е право . М ., 1975. С .418. Предлагаемые в доктрине и практике критерии различия договоров , предметом которых является выполнени е работы , чаще всего относя тся к р азряду формальных. Гражданское право . Часть 2. Обязательственное право . Под ред . В.В.Залесского . М ., 1998. С .233. Так , М.И.Браги нский видит различие договора подряда и д оговора услуг только в том , что в само м ГК (ст .128) в качестве объекта гражда нских прав выделены два объекта : работ ы и услуги. Комментарий к ГК РФ , части второй (постатейный ). М ., 1996. С .364. Е.А.Суханов о сновн ым отличием договора подряда от договоров об оказании услуг является результат выпол ненных работ , имеющий овеществленну ю форм у . В договорах об оказании услуг деятельно сть исполнителя и ее результат не имеют вещественного содержания и неотделимы от е го личности , будь то концерт выдающегося м узыканта , деятельность поверенного или перевозка груза. Гражданское право . В 2 т . Том 2. П олутом 1. Под ред . проф . Е.А.Суханова . М . 2000. С .503. Наиболее час то возникает необходимость разграничения подряда и трудового договора . Их близость предопр еделена тем , что оба договора охватывают п равовым регулированием процесс труда . При это м сложившиеся в хозяйственной практике формы организации труда на столько сближают эти две формы правового регулирования от ношений в сфере найма труда , что грань между ними становится недостаточно четкой . Особенно это заметно в связи с выполнение м гражданам и работ по так назыв аемым трудовым соглашениям . Какой договор леж ит в основе трудового соглашения — трудов ой или подрядный — можно выяснить , лишь пон яв суть различия между этими договорами . И заказчика в договоре подряда , и работодат еля в трудовом договоре вынуждает к заключению договора потребность в деятельности какого-либо специалиста , однако способ , форма удовлетворения этой потребности различны . Так , по договору подряда удовлетворение интереса заказчика обеспечивается результатом работы подрядчика , по т рудовому же договору интерес предпринимателя заключается в выполн ении работником определенной трудовой функции , характеризуемой специальностью , квалификацией и должностью . Иными словами , основной акцент в регулировании трудовых отношений делается на регла м ентацию процесса труда , в то время как в подряде он смещен на регламентацию достижения и передачи резул ьтата труда заказчику См .: Курс трудового пра ва .// Под ред . А . С . Пашкова , С . П . Мавр ина . Е . Б . Хохлова . СПб., 1996. Т. 1 С. 107. . Производным являетс я признак подчи нения работника правилам внутреннего трудового распорядка либо иного упорядочения его дея тельности со стороны работодателя . Подрядчик же , как самостоятельно хозяйств ующий субъект не зависит от заказчика при определении способа выполнения зак аза и достижения результата . Кроме того , для подряда характерно то , что подрядчик выполн яет работу из собственных материалов , своими силами и средствами , т . е . своим иждив ением , рискует не получить вознаграждение за выполненную работу при случайной гибели или повреждении ее результата , т . е . за свой риск , а по трудовому до говору работнику вознаграждение должно быть в ыплачено даже если выполненная им работа не привела ни к какому положительному рез ультату , ибо оплате , хотя бы и в минима льном размере , подлеж и т сам процес с выполнения работы . Наконец , все изданные работником по трудовому договору вещи принад лежат его работодателю . Вещи же , созданные по договору подряда , до момента их переда чи заказчику принадлежат на граве собственнос ти подрядчику. Гражданское право . Т .2. Под ред . А.П.Сергеева ., Ю.К.Толстого . М ., 2000. С .310. Таким образом , конститутивны е признаки обязательства , устанав ливаемого договором подряда , таковы : 1. Подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований заказчика . 2. Подрядчик обязуется выполнить определенную работу , рез уль татом которой является создание новой вещ и либо восстановление улучшение , изменение уж е существующей вещи. 3. Вещь , созданная по договору подряда , принадлежит на праве собственности подрядчику до мом ента принятия выполненной работы заказчиком. 4. Подрядчик самостоятелен в выборе средств и способо в достижения обусловленного договором результата. 5. Подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск , т . е . он выполняет работу своим иждивением и может получить вознаграждение то лько в том случае , если в ходе выполне ния работы он достигает оговоренного договоро м результата. 6. Подрядчик выполняет работу за вознаграждение , право , на получение которого у нег о возни кает по выполнению и сдаче , как правило , всей работы заказчику , кроме случаев , устан овленных зако ном или договором. Последний признак предопределен характером регулируемых гражданским правом имущественных отношений как товарно-денежных . Если работа выполняется безвозмездно , то правовое р егулирование взаимоотношений сторон ограничивается лишь определением юридической судьбы изготовле нной вещи . Решение вопроса , кому принадлежит результат безвозмездной работы , зависит от того , из чьего материала данна я вещь изготовлена . Обязательственно-правовых отношений подряда между изготовителем вещи и владе льцем материала в рассматриваемой ситуации не возникает . В то же время , поскольку в данном случае имеет место освобождение о т имущественной обязанности (от обяз а нности уплатить вознаграждение за выполне нную работу ), указанные отношения подпадают по д действие норм о дарении (см . например , ст. 572 и 580 ГК ). Отмеченные признаки предопределяют характери стику договора подряда как консенсуального , возмездного и взаимно го. В отличие от иных консенсуальных договоров , подряд не мо жет быть исполнен непосредственно в момент заключения договора , поскольку для достижения требуемого результата следует затратить изве стное время на выполнение работы . Выполнять же работы впрок , «н акапливать их» , а потом реализовывать по договору подряда невозможно , поскольку в этом случае реализует ся уже имеющийся в наличии индивидуально определенный результат , а не работа подрядчик а . Консенсуальный характер договора сохраняется и в случае , если п о дрядчик приступает к исполнению работы немедленно пос ле заключения договора либо выполняет работу в присутствии заказчика . Выполнению работы , исполнению обязанности подрядчика всегда предш ествует заключение договора , которым и опреде ляется , что именно нуж н о сделать. Дифференциация п одрядных отношений на отдельные виды и по двиды зависит от характера выполняемой подряд чиком работы и ее результата . Так , в за висимости от результата работы подрядчика мож но дифференцировать подрядные отношения на об язательства , н аправленные на изготовление новых вещей , и обязательства , направленные на восстановление , изменение либо улучшение пот ребительских свойств уже имеющихся в наличии вещей (ст. 703 ГК ). В связи с этим целесообразно договоры , направленные на создание вещей , им еновать собственно договорами подряда , а договоры , направленные на изменение потребит ельских свойств вещей , - договорами на выполнен ие работ. Наиболее существенными для правового регу лирования являются такие разновидности договора подряда , которые получили в законодател ьстве относительно самостоятельное выражение . В п. 2 ст. 702 ГК на званы такие отдельные виды договора подряда , как бытовой подряд , строительный подряд , подряд на выполнение проектных и изыскательск их работ , подрядные работы для государственны х нужд . Выделение указанных разновидносте й договора подряда связано с особенностями применения к ним общих положений о под ряде . Они применяются лишь в случае , если правилами ГК об отдельных разновидностях договора подряда не предусмотрены иные пра вила , че м те , которые содержатся в общих положениях о подряде . Кроме того , специальному правов ому режиму подчиняются договоры , заключенные гражданами для целей потребления , и договоры подряда на выполнение работ для государс твенных нужд . К указанным разновидностям подряда , кроме общих норм о договорах подряда , предусмотренных ГК , применяются соот ветственно законодательство о защите прав пот ребителей и о поставках товаров и выполне нии работ для государственных нужд. 2.2. Элементы договора подряда Стороны в договоре подряда — заказчик и подрядчик. Заказчиком являетс я сторона , которая поручает другой стороне выполнение определенной работы , а подрядчиком — сторо на , которая обязуется выполнить работу . И заказчиком и подрядчиком Могут выступать как граждане , так и юридические лица. Выступая заказчиками по договору подряда , и граждане , и юридические лица , как п равило , заказывают выполнение лишь таких рабо т , которые необходимы для удовлетворения их собственных запросов и потребностей . Однако сложив шаяся хозяйственная практика показыв ает , что в ряде случаев выполнение функций заказчика довольно обременительно . Целесообразна поэтому деятельность так называемых професси ональных заказчиков , которые по договору с гражданами организациями принимают на се б я выполнение функций заказчика п о возведению зданий , сооружений либо выполнен ию иных работ для третьих лиц . Осуществлен ие функций заказчика для третьего лица яв ляется разновидностью предпринимательской деятельнос ти , которая должна осуществляться в соответ с твии с установленными законодательст вом требованиями , в частности , получением необ ходимых разрешений (лицензий ). Граждане вправе принимать на себя вып олнение работ , лишь , будучи полностью дееспосо бными , в том числе и в результате эман сипации (ст. 27 ПС ). В отличие от трудовых отн ошений , гражданское законодательство не предусмат ривает возможность осуществления подрядных работ лицом , обладающим частичной дееспособностью . Кроме того , если деятельность гражданина носи т не разовый , а постоянный характер , то он д олжен иметь патент (лицензию ) на право осуществления индивидуальной трудо вой деятельности. Осуществление функций подрядчика юридическим лицом зависит от того , какой правоспособн остью данное юридическое лицо наделяется — общей и ли специальной . Если юридичес кое лицо наделено общей правоспособностью , то в принци пе оно может заниматься любой хозяйственной деятельностью , а тем самым и выступать в качестве подрядчика . При этом , однако , следует помнить , что для занятия многими в идами указанной деятельности (напри м е р , в области проектных и изыскательских ра бот ) необходимо получение лицензии . Если же юридическое лицо наделено лишь специальной правоспособностью , то оно может выполнять ф ункции подрядчика в соответствии с теми в идами деятельности , которые предусмотрены в его уставе или относящемся к не му положении , что особенно важно учитывать , когда мы имеем дело с некоммерческими организациями. Подрядчик при выполнении работ вправе привлекать других лиц , перепоручая им выпол нение части работ . Юридические лица широко пр ивлекают к выполнению работ специали зированные подрядные ор ганизации , особенно в таких сферах деятельности , которые требуют сп ециального лицензирования , например , выполнение пр оектных работ , прокладка средств связи , инжене рных сооружений и т . п . В этом с л учае подрядчик становится генеральным подрядчиком, а привлеченное им лицо — субпо дрядчиком (ст. 706 ГК ). При построении договорных связей по принципу генерального по дряда право подрядчика привле кать к выполнен ию работ субподрядчиков не требует специально г о закрепления в законе или договоре . Для привлечения генеральным подрядчиком суб подрядчиков не требуется и согласие заказчика , поскольку риск выполнения всех работ нес ет генеральный подрядчик . Участие субподрядчика не допускается только в случае , когда и з закона или договора вытекает обя занность подрядчика лично исполнить предусмотрен ную договором работу . В подобных случаях п ривлечение третьих лиц к выполнению работы недопустимо . Если в нарушение этого правила подрядчик , обязанный лично выполнить работу , п р ивлечет к ее выполнению тр етье лицо , он будет нести перед заказчиком ответственность за убытки , вызванные участие м субподрядчика в исполнении договора (п. 2 ст. 706 ГК ). При генеральном подряде ответственность п еред заказчиком за выполнение всей работы , в том числе и выполняемой субподрядч иками , несет генеральный подрядчик . Прямых пра вовых связей между заказчиком и субподрядчико м не устанавливается , поскольку во взаимоотно шениях с субподрядчиками функции заказчика ос уществляет генеральный подрядчик . Однако в договорах , заключенных генеральным подр ядчиком , как с заказчиком , так и с субп одрядчиками , может быть предусмотрена возможность предъявления заказчиком каких-либо требований непосредственно к субподрядчику и субподрядчик ом к заказчику (п. 3 ст. 706 ГК ). Необходимость подобного рода прямых связей может возникать при выполн ении сложных работ , строительства крупных объ ектов , в возведении которых принимает участие несколько различных строительных и монтажных организаций . Например , субподрядчику может по надоб и ться нормативно-техническая или проектная документация по строящемуся объекту , которой не обладает генеральный подрядчик . В этом случае субподрядчик может вступить в прямые контакты с заказчиком. Иное положение возникает в случае , если заказчик желает закл ючить прямой договор еще с о дним подрядчиком . Например , заключен договор п одряда на строительство и отделку жилого дома , однако выполнение работ по подключению и установке инженерных сооружений (газо - и водопровода , электрических сетей ), заказчик ж елает п оручить специализированной орган изации , заключив с ней прямой договор . Зак азчик вправе заключить такой договор только с согласия генерального подрядчика . В это м случае подрядчик , заключивший прямой догово р с заказчиком , несет ответственность непосре дствен н о перед заказчиком , с генер ального же подрядчика снимается ответственность , и риск в той части работ , которую заказчик поручил выполнять другому подрядчику (п. 4 с т. 706 ГК ). Наряду с пос троением отношений между заказчиком и подрядч иком по принци пу генерал ьного подряда возможно участие в исполнении работ нескольких лиц , т . е . множественность лиц на стороне подрядчика (ст. 707 Г К ). Поскольку правило о множественности лиц на стороне подрядчика предполагает иное распределение обязанностей и ответственности при генеральном подряде , то одновременное п рименение этих правил либо их сочетание н евозможно . Во избежание конкуренции норм след ует исходить из того , что общим правилом является принцип генерального подряда . Так , если заказчиком заключен договор с подрядч ик о м на выполнение всей работы , то привлечение иных подрядчиков заказчик м ожет осуществить только с соблюдением прав генерального подрядчика (п. 4 ст. 706 ГК ). Следовательно , множе ственность лиц на стороне подрядчика может возникнуть либо при одновременном за кл ючении договора с отдельными подрядчиками на выполнение самостоятельных работ , объединенных неделимостью результата (например , один подрядч ик выполняет проект механической части , а другой - электронной части одного изделия ) либо в самом договоре подряда уже заложена множественность на стороне подрядчика , т . е . в договоре подряда предусмотрено , что договор заключен с несколькими подрядчика ми. Форма договора подряда должна соответствовать общим правилам о форме сделок (ст. 158 — 161 ГК ). Наиболее распростран е на простая письменная форма , что объя сняется в числе прочего также и необхо ди мостью придать подрядным отношениям большую с табильность , учитывая их , как правило , длящийся характер. 2.3. Содержание договора подряда Содержание дог овора подряда - совокупн ость условий , в которых определяются будущие права и обязанности его участников . Основ ная обязанность подрядчика - выполнение указанных в договоре работ и сдача их результа та заказчику . Следует отметить , что нередко существенное зн а чение имеет технол огия выполнения работ , время их производства , применяемые материалы и другие условия , характеризующие требования , обращенные к предмету договора . Все эти требования , относящиеся к предмету договора , должны быть согласованы сторонами . По мнению Е . А . Суханова , единств енным существенным условием договора подряда является его предмет , как и в подавляющем большинстве возмездных гражданско-правовых догов оров. Гражданское право . В 2 т . Том 2. Полутом 1. Под ред . проф . Е.А.Суханова . М . 2000. С .505. Из анализа ст . 702 ГК следует , что пре дметом договора подряда является как сама работа (изготовление вещи , ее переработка ил и обработка , иные виды работ ), так и ее овеществленный результат . При отсутствии в договоре подряда условия о предмете или при недостижении сторонами соглашения о его предмете договор считается незаключенным . Таким образом , можно говорить о сложно м характере предмета этого обязательства . Зде сь специфика предмета в том , что пока выполняются работы , еще нет результата , во всяко м случае в его окончательном , за вершенном виде , а как только появляется ре зультат , сами работы уже завершены. Комм ерческое право . Под ред . В.Ф.Попондопуло , В.Я.Яков левой . СПб . 1998. С .287. Редакция прежнего законодательства не дав ала бесспорных основан ий для такого в ывода и поэтому в литературе велись диску ссии о предмете подрядного договора . Суть их сводилась к тому , что одни авторы п олагали , что есть основания считать предметом сами работы , другие - что в таком каче стве следует рассматривать результ а т работ , наконец , третьи - что и сама раб ота и ее результат составляют предмет дог овора . Как следует из современного легального определения подрядного обязательства , его пр едметом выступают и работа , и ее результат . Учитывая , что предметом договора подряд а всегда выступают либо индивидуально-опр еделенные вещи , либо конкретный овеществленный результат в отношении индивидуально-определенных вещей , важнейшей его характеристикой является качество . Требования к качеству предмета исполнения по договору подряда у ста новлены ст . 721 ГК . Качество выполненной подрядчи ком работы , т . е . достигнутого им результат а , должно соответствовать условиям договора п одряда , а при отсутствии или неполноте усл овий договора - требованиям , обычно предъявляемым к работам соответствующ е го рода . Следовательно , если иное не предусмотрено законом , иными правовыми актами или договор ом , результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами , указанными в самом договоре или определенн ыми обычно предъявляемыми треб о ваниям и . Кроме того , в пределах разумного срока он должен быть пригодным для установленн ого договором использования , а если такое использование договором не предусмотрено , для обычного использования результата работы такого рода. Гражданское право . В 2 т . Том 2. П олутом 1. Под ред . проф . Е.А.Суханова . М . 2000. С .505-506. Законом , иным правовым актом , договором подряда или обычаями делового оборота для результата работы , выполненной по договору подряда , может быть предусмотрен срок , в течение которого он должен соответствова ть условиям договора о качестве , предусмотрен ным п . 1 ст . 721 ГК (гарантийный срок ). Согласно ст . 722 ГК гарантии качества результата выпо лненной работы можно подразделить на законные , т . е . предусмотренные законом , иным правов ым актом или обычаями делового обо рота , и договорные , т . е . принятые на се бя подрядчиком в силу договора подряда и предусмотренные в нем . Гарантии качества результата работы , если иное не предусмотрено договором подряда , распространяются на все , составляющее резул ь тат работы. По мнению ряда авторов , срок выполнен ия работы также является существенным условие м К оммерческое право . Под ред . В.Ф.Попондопуло , В.Я.Я ковлевой . СПб . 1998. С .289; Гражданское право . Т .2. П од ред . А.П.Сергеева ., Ю.К.Толстого . М ., 2000. С .314 ;. Завидов Б.Д . Договор : подготовка , заключе ние , изменение . М ., 1997. С .128. , поскольку заказчик заинтересов ан в выполнении своего заказа не вообще , а к определенному сроку . В договоре под ряда принято различать момент начала и ок ончания выполнения рабо ты , а также про ме жуточные сроки . В соответствии с ч. 1 ст . 708 ГК в договоре подряда должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения рабо ты . Четкое разграничение сроков работ важно потому , что оно не только способствует ритмичному проведению сам их работ и и х своевременному завершению , но и служит средством контроля заказчика за надлежащим вы полнением работ. Продолжительность с рока определяется соглашением между заказчиком и подрядчиком . Каких-либо специальных требовани й закона о максимальном или минимальном сроке выполнения работ не существует . Вст речающиеся иногда в подзаконных нормативных а ктах предельные сроки выполнения заказов , нап ример , при бытовом обслуживании , не влекут юридических последствий ни для заказчика , ни для подрядчика , если он и не воспроизведены в договоре с конкретным заказ чиком . Как правило , на определение срока о кончания работы существенное влияние оказывает позиция подрядчика , поскольку ему необходимо спланировать работу таким образом , чтобы ка чественно выполнить работу в с о от ветствии с заданием заказчика . Кроме того , существуют и вполне объективные обстоятельства , например , требования технологии выполнения раб оты , влияющие на определение срока окончания работы . В то же время , при определении в договоре сроков выполнения раб о т стороны не связаны какими-либо норма тивными предписаниями и вправе устанавливать сроки , основываясь лишь на учете своих вза имных интересов. С момента за ключения договора , зафиксированные в нем срок и становятся обязательными для обеих сторон , их изменение может быть произведено только в случаях и в порядке , предусмот ренных договором (п. 1 ст. 708 ГК ). Если ст ороны не установили в договоре срок приня тия работы , то заказчик обязан принять раб оту немедленно после сообщения подрядчика о ее готовности . В подряд ных обязательс твах приме няются общие правила о досрочном исполнении обязательств (ст. 315 ГК ). Невыполнение работы к обусловленному дого вором сроку , равно как и непринятие , заказ чиком выполненной работы в срок , является нарушением обязательства , именуемым просрочкой . Наряду с общими правилами , предусмотренными ст. 406 Г К , на случай просрочки заказ чика в законе установлены специальные правила . Так , при просрочке заказчиком принятия выполненной работы подрядчик сохраняет право на получение в ознаграждения да же в случае гибели ре зультата выполненной работы — риск подрядчика переходит на заказчика (п. 7 ст. 720 ГК ). Специальное правило установлено на случай неявки заказчика за получением вещи , т . е . уклонения заказчика от принятия выполненной работы . Подрядчик вправе по истечении месяца со дня , когда согласно Договору результат работы должен был быт ь передан заказчику , и при Условии последу ющего двукратного предупреждения заказчика прода ть Результат работы , а вырученную сумму вн ести на имя заказчика в Депозит , у держав при этом все причитающиеся под рядчику платежи (п. 6 ст. 720 ГК ). В большинстве случаев основное значение для заказчика имеет срок окончания работ ы . Так , при нарушении конечного срока выпо лнения работы наступают общие последствия про срочки исполнения , предусмотренные п. 2 ст. 405 ГК . Существенно е значение для заказчика могут иметь не только конечный срок , но и сроки начала выполнения работы , а также промежуточные сроки , особенно , если работа выполняется по месту жительства заказчика или нахождения его имущества . Несоблюдение подрядчиком нача льного или промежуточного срока также квалифи цируется , как просрочка , которая предоставляет Заказчику право отказаться от договора и потребовать возмещения убытков , если окончание работы к обусловленному сроку стан о вится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК ). Е . А . Суханов в отличие от большинства отечественных ц ивилистов считает , что срок не является с ущественным условием договора подряда . По его мнению , отсутствие в договоре подряда сро ка выполнения работ восполняетс я правилам и , установленными п . 2 ст . 314 ГК . В соответстви и с этими правилами обязательство , срок ис полнения которого не предусмотрен и не мо жет быть определен , должно быть исполнено в разумный срок после его возникновения . Е сли обязательство не исполнено в р азумный срок , то оно должно быть исполнено в течение 7 дней со дня предъявления т ребования кредитора о его исполнении. Граж данское право . В 2 т . Том 2. Полутом 1. Под р ед . проф . Е.А.Суханова . М . 2000. С .507. Значительное мес то в главе 37 ГК РФ заним ает цена работы (ст .709), хотя и не являющаяся сущест венным условием договора . Это подтверждает от сылочная норма п .1 ст . 709 – к п . 3 ст . 424 ГК РФ , предусматривающему на этот случай п рименение цены , которая при обычных сравнимых обстоятельствах взимается за аналоги чные работы . Однако в условиях рыночных от ношений цена , в т.ч . и самих подрядных работ , на мой взгляд , является едва ли не самым главным элементом всякого возмездног о договора . Эту мысль косвенно подтверждает и текст самой ст .709 ГК РФ . Ценой в договоре подряда является денежная сумма , которую за казчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение работы . Цен а определяется соглашением сторон путем указа ния в договоре конкретной суммы либо спос оба ее определения . Если ни то , ни друг ое договором по д ряда не предусмот рено , цена определяется в соответствии с п равилом п. 3 ст. 424 ГК . В качестве цены в договоре подряда может выступать не только денежная сумма , но и иное встречное предоставление в натуральной либо иной форме (п. 1 ст. 423 ГК ). В тех случа ях , когда подрядчиком выступает государственная или иная организац ия , для которой прейскурантами или тарифами установлены определенные расценки на выполняем ые ею работы , то при заключении договора подрядчик обязан руководствоваться этими рас ценками . Заказ ч ик может либо согла ситься с расценками , действующими у подрядчик а , либо отказаться от заключения договора с данным подрядчиком . Подобная ситуация имеет место и тогда , когда соответствующим орга ном кооперативной или общественной организации утверждены прей с куранты или тарифы либо принято решение руко водствоваться расц енками , установленными компетентными органами для государственных организаций. Цена в договоре подряда складывается из вознаграждения , уплачиваемого подрядчику за выполненную работу , и компенса ции издер жек подрядчика . К издержкам подрядчика относя тся стоимость материала и оборудования , а также стоимость услуг , предоставляемых подрядчику третьими лицами . Цена в договоре подряда и цена вещи , изготовленной по договору подряда , не всегда совпадают, поскол ьку в цену вещи , помимо издержек подрядчик а и его вознаграждения (цены договора подр яда ), включаются издержки заказчика : стоимость материалов , работ и услуг , выполненных другими лицами. Если для достижения результата подрядчик обязан выполнить компле кс работ , знач ительных по объему и сложности , цена опред еляется путем составления сметы . Поскольку це на является результатом соглашения сторон , то не будет иметь значения смета , составленн ая только одной стороной . Пункт 3 ст. 709 ГК специально подчеркивает , что смета , составленная по дрядчиком , будет иметь юридическую силу и станет частью договора лишь с момента под тверждения ее заказчиком. На выполнение работ может быть состав лена твердая или приблизительна я смета. Если имеются все исходные данные , определе ны все необходим ые виды работ , то составляется твердая сме та , отступления от которой ни в сторону увеличения , ни в сторону уменьшения не допускаются . По общему правилу , смета , предусмотренная договоро м подряда , является твердой . Смета считается приблизител ьной только при наличии спе циального указания об этом в договоре (п. 4 ст. 709 ГК ). Приблизительная смета составляется в тех случаях , когда заранее невозможно определить перечень всех требуемых работ . По мере выполнения работы приблизительная смета уточня е тся и расчеты производятся по фактич ески произведенным подрядчиком затратам , но т олько если нет значительного превышения приблизительной сметы . Возможность увеличения цены допускается лишь в случае , если возникла необходимость в проведении дополнительных р абот , не пре дусмотренных приблизительной сметой . Увеличение ц ены по другим основаниям не допускается . Т ак , возрастание издержек подрядчика вследствие изменения цен на материалы , изменения конъю нктуры рынка , правил налогообложения не могут рассматриваться в качестве обстоятел ьств , вызывающих необходимость превышения цены , определенной приблизительно. Законом не установлен какой-либо количест венный показатель , свидетельствующий о значительн ом превышении приблизительной сметы . В каждом конкретном случае это оп ределяется н а основе ряда факторов , включающих стоимость работ , размер расходов и т . п . Юридиче ское значение превышения приблизительной сметы состоит в том , что при значительном пре вышении заказчик вправе отказаться от договор а , выплатив при этом подрядчи к у цену за выполненную часть работы . Осуществл ению этого права заказчика предшествует обяза нность подрядчика своевременно предупредить зака зчика о необходимости значительно превысить п риблизительную смету . Невыполнение указанной обяз анности лишает подрядчи к а права н а возмещение сверхсметных расходов (п. 5 ст. 709 ГК ). Изложенные правила применяются в случаях превышения приблизительной сметы вследствие обстоятельств , не зависящих от сторон . Если же превышение вызвано виновными действиями заказчика или подрядч ика , то удорожание работ относится на счет виновной стороны. Твердая смета , по общему правилу , не подлежит изменению даже тогда , когда в момент заключения договора исключалась возможнос ть предусмотреть полный объем подлежащих выпо лнению работ или необходим ых для этог о расходов . Подрядчик обязан выполнить работу , не требуя увеличения цены , твердо опреде ленной договором . Однако при существенном воз растании стоимости материалов и оборудования , предоставляемых подрядчиком , а также оказываемых ему третьими лица м и услуг , ко торые при заключении договора невозможно было предусмотреть , жесткость правила о твердой цене подрывала бы прин цип свободы договора : подрядчик не вступил бы в договорные отношения , если бы мог предполагать подобны е изменения стоимости материал о в , работ , услуг . Пункт 6 ст. 709 ГК предоставляет подрядчику право в описанной выше ситуации потребовать увел ичения установленной цены . Если заказчик отка жется от увеличения цены , то в соответстви и с принципом свободы договора подрядчик вправе требовать ра сторжения договора (ст. 451 ГК ). Проявляя должную заботу и осмотрительност ь , мастерство и профессионализм при проведени и работ , подрядчик может добиться снижения издержек по сравнению с тем , как они определены в смете . Поскольку снижение изде ржек не влияет на качество выполненных работ и достигнуто вследствие умения и профессионализма подрядчика , то справедливо , чт о подрядчик сохранит за собой сэкономленные средства . Экономия подрядчика представляет собой снижение фактиче ских расходов подрядчика по сравнен ию со сметой . Обязанность за казчика о платить выполненную работу при этом не по длежит пересмотру . Следовательно , подрядчик вправе требовать уплаты цены в объеме , предусмот ренном сметой . Вместе с тем закон допускае т возможность пересмотра цены в сторону е е уменьшения , если догово ром предусмот рено распределение полученной подрядчиком эконом ии между сторонами (п. 2 ст. 710 ГК ). Права и обязанности сторон в договоре подряда носят взаимный характер , т . е . правам одной сто роны соответствуют обязанности дру гой . Поэт ому рассмотрение прав и обязанностей сторон может быть сведено к анализу обязанносте й каждой из них. Гражданское право . Т .2. Под ред . А.П.Сергеева ., Ю.К.Толстого . М ., 2000. С .317. Подрядчик обязан за свой риск выполни ть определенную работу по зада нию зак азчика из его или своих материалов . В определении договора подряда содержится ряд т ребований , конкретизирующих ос новную обязанность подрядчика по выпо лнению работы. Работа должна быть выполнена по задан ию заказчика , т . е . в соответствии с те ми треб ованиями , которые заказчик определ ил в договоре , техническом задании , прилагаемо м к договору , или квитанции в договоре бытового подряда. Подрядчик обязан выполнить работу доброка чественно , т . е . без недостатков , делающих и спользование изготовленной вещи по назначен ию непригодным , а также в точном соответст вии с заданием заказчика . Так , отступление подрядчиком от обусловленного договором фасона платья или пальто , внешнего вида , оформления или размера мебели или дома , хотя и не препятствует использованию рез у льтата работы по назначению , является нарушен ием задания заказчика , а , следовательно , и договора . Однако задание заказчика в вопросах , касающихся годности и прочности работы , не следует абсолютизировать . Презюмируется , что подрядчик , в отличие от заказчик а , является специалистом в порученном ему Деле . Поэтому на подрядчика возлагается о собая обязанность своевременно предупредить зака зчика о том , что соблюдение указаний после днего грозит годности или прочности выполняем ой работы (п. 1 ст. 716 ГК ). Если заказ чик не изменит указаний о способе выполнения работы в соразмерный срок , подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытк ов , причиненных прекращением договора (п. 3 ст. 716 ГК ). Наряду с требованиями , содержащимися в договоре , работа , выполняемая подрядчиком , должна соответствовать требованиям ГОСТов , ТУ или иной нормативно-технической документации , а при отсутствии таковой — обычно предъявляемым требован иям (ст. 721 ГК ). Работа должна выполняться из материала подрядчика и его средствам и , если и ное не установлено законом или договором ( п. 1 ст. 704 ГК ). Учитыва я диспозитивность данной нормы , закон предусм атривает различные правила в зависимости от того , из чьего материала работа выполняет ся. При выполнении подрядчиком работы из своего ма териала он несет перед заказ чиком такую же ответственность за доброкачест венность используемого материала , как и прода вец при продаже товаров ненад лежащего качест ва (п. 5 с т. 723 ГК ). Если же раб ота выполняется из материала заказчика , то на подрядчика воз лагается обязанность экономного , бережного расходования материала зака зчика , он несет ответственность за неправильн ое использование материала , а по выполнении всей работы обязан представить отчет в израсходовании материала и возвратить заказчику остаток м а териала (п. 1 ст. 713 ГК ). Как с пециалист , подрядчик обязан своевременно предупре дить заказчика о непригодности или недоброкач ественности предоставленного им материала (п. 1 ст. 716 ГК ). Законо м установлено , что подрядчик обязан проверить доброкачественнос ть предоставляемого заказч иком материала при его приемке . Если подря дчик не заяви л при надлежащей приемке о недоброкачественно сти материала , то право на получение возна граждения в случае непригодности результата р абот к использованию вследствие недостатков материала он не утратит , лишь доказ ав , что недостатки материала не могли быть им обнаружены при надлежащей приемке мат ериала (п. 2, 3 ст. 713 ГК ). Данное правило по своему значению и последствиям совпадае т уже рассмотренным требованием закона об оценке по дрядчиком указаний заказчика с точки зрения годности и прочности выпол няемой работы . Кроме названных обстоятельств , закон обязывает подрядчика информировать заказчи ка о любых иных , не зависящих от подря дчика обстоятельствах , грозящих годности или прочност и выполняемой им работы (п. 1 ст. 716 ГК ). Все эти правила направлены на защиту интересов заказчика в получении доброкачественного резул ьтата работы . В литературе они получили на звание «информационная обязанность подрядчика» См .: Советское гражданское пра во . В 2-х т. / Под ред . О . А . Красавчикова . М„ 1985. Т. 2. С. 178. . Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему заказчи ком имущества , и несет ответственность за всякое упущение , повлекшее за собой его ут рату или повреждение (ст. 714 ГК ). Подрядчик несет ответственность за сохранность не только переданного ему заказчиком материала , но и другого имущества заказчика , переданного для ремонта , улучшения либо выполнения ин ой работы . Подрядчик не отвечает за случай ную гибель имущест ва заказчика , поскольку отвечает только за свои упущения . Нельзя также считать , что подрядчик обязан прини мать какие-либо особые меры предосторожности для охраны имущества заказчика . По общему правилу , он обязан заботиться об имуществе заказчика , как и о с воем собст венном , соблюдая обычные меры предосторожности . Однако договором может быть предусмотрена и специальная обязанность подрядчика соблюдать какие-либо дополнительные требования заказчика , касающиеся охраны его имущества , например , при работе с драг о ценными металлами или с приборами , являющимися объектами по вышенной опасности для окружающих. Принимая от заказчика материал , подрядчик обязан выполнить определенные требования . Он и различаются в зависимости оттого , кто яв ляется заказчиком : гражданин или о рганиза ция . Так , при выполнении работы по договор у бытового подряда из материала заказчика подрядчик обязан указать в квитанции , выдав аемой заказчику , точное наименование , описание материала и его оценку по соглашению с торон (ст. 734 ГК ). В том же порядке осуществ ляется оценка сдаваемых заказчиком изделий дл я выполнения ремонтных и других работ. Риск случайной гибели или порчи матер иалов , оборудования , переданной для переработки (обработки ) вещи или иного используемого для выполнения договора имущества , нес ет предоставившая их сторона (п. 1 ст. 705 ГК ). При гибели или порче материала вследствие случая или не преодолимой силы , либо иных обстоятельств , за которые ни заказчик , ни подрядчик не отвечают , возникающие в результате гибели ^щи порчи материала убытки о тносятся на счет собственника материала или иного ис пользуемого имущества. Основные обязанности заказчика состоят в уплате вознаграждения подрядчику и принятии выполненной работы . Обе обязанности тесно связаны , поскольку , по общему правилу , заказ чик обязан оплатить выполненную работу по сдаче всей работы подрядчиком . Законом или договором может быть предусмотрен и и ной порядок выплаты вознаграждения . Интересам заказчика наиболее соответствует оплата работы по ее выполнении в целом . Однако это правило , пред у смотренное п. 1 ст. 711 ГК , является диспозитивным . Заказчик может оплатить работу полностью при заключении договора либо в ыплатить аванс , произведя окончательный расчет по сдаче всей работы в целом . Подрядчик же вправе требовать выплаты вознаграждения при заключении договора или аванса только в случаях и размере , предусмотренных законом или договором подряда (п. 2 ст. 711 ГК ). Интересы подрядчика в получении предусмот ренной договором цены защищаются путем предос тавления ему пр ава на удержание , как результа та работ ы , так и имущества , принадлежащего заказчику и переданного подрядчику для выполнения ра бот , вплоть до уплаты заказчиком соответствую щих сумм (ст. 712 ГК ). При принятии выполненной работы заказчик обязан осмотреть ее и при обнаружении явных отступле ний от условий договора , ухудшивших работу , или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подря дчику . О недостатках , которые не могли быт ь обнаружены при обычном способе принятия работы , заказчик обязан заявить подрядчику немедленно по их обнар у жении . При невыполнении этого правила , заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на недостат ки работы , которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (п. 2, 3 ст. 720 ГК ). Заказчик , обнаруживший после приемки работы отступления в ней от д оговора подряда или иные недостатки , которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрыт ые недостатки ), обязан известить подрядчика об этом в разумный срок по их обнаружен ии (п. 4 с т. 720 ГК ). Действующим законодательством на подрядчика воз лагается до полнительная обязанность по передаче заказчику информации , касающейся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда (ст. 726 ГК ). Еще одна норма о пер едаче информации направлена на охрану коммерч еской тайны , ставшей известной с торонам при выполнении договора подряда (ст. 727 ГК ). Сторонам договора подряда не требуется теперь специ ально предусматривать в договоре условия о защите коммерческой тайны , поскольку это яв ляется императивным требованием закона . Стороны должны лишь преду смотреть порядок и условия пользования полученной информацией , есл и сочтут это необходимым. В легальном определении договора подряда указано на то , что подрядчик выполняет работу за свой риск . Это означает , что при случайной гибели предмета подряда либо не возможности окончания работы , возникше й не по вине сторон , подрядчик не впра ве требовать вознаграждения за выполненную им работу . Риск подрядчика распространяется име нно на получение вознаграждения , поскольку ри ск случайной гибели или порчи материала н есе т сторона , предоставившая материал . Подрядчик , однако , вправе требовать выплаты вознаграждения , если гибель предмета подряда или невозможность окончания работы произошли по обстоятельствам , зависящим от заказчика : вс ледствие предоставления недоброкачествен н ого материала , выполнения указаний заказч ика о способе выполнения работы (при услов ии исполнения подрядчиком «информационной обязан ности» ), либо произошли после наступления прос рочки в принятии выполненной работы заказчико м . Заказчик обязан принять работу в сроки и в порядке , которые предусмотрены договором , при этом санкцией за неисполне ние этой обязанности является переход риска случайной гибели результата работы на за казчика с момента , когда передача результата работы должна была состояться (ст. 720 ГК ). При выполнении работы заказчик вправе , не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельност ь подрядчика , контролировать выполнение работ , давать указания о способе их выполнения , конкретизировать требования к результату выполня емой работы , не изменяя существа з адан ия (ст. 715 ГК ). Это право предоставлено заказчику с целью своевременного выявления отступлений под рядчика от условий договора , сроков выполнени я работы и устранения этих нарушений . Так , если в ходе выполнения работы заказчику станет очевидно , что рабо та не бу дет выполнена надлежащим образом , заказчик вп раве вмешаться , установив подрядчику разумный срок для устранения недостатков . Если же подрядчик не исправит недостатки к установлен ному сроку , заказчик вправе отказаться от договора либо поручить испра в ление работ другому лицу за счет подрядчика , а сверх того потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 715 ГК ). Пр аво контроля , предоставленное законом заказчику , свидетельствует о его активной роли при выполнении работы . Кроме того , закон возлага ет на заказчи ка обязанность оказывать содействие подрядчику в выполнении работы на условиях , предусмотренных договором (ст. 718 ГК ), а по дрядчик вправе приостановить исполнение договора при невыполнении заказчиком своих обязанност ей (ст. 719 ГК ). Названные обязанности заказчика свиде тельствуют о повышении роли и ответственности заказчика в договоре подряда , что характе рно для развитых рыночных отношений. 2.4. Ответственн ость сторон за нарушение договора подряда Нарушение договора подряда , с у четом его взаи много характера , может произойти по вине , как заказчика , так и подрядчика . Невыполнение заказчиком возложенных на него по догово ру обязанностей влечет , как правило , лишь обязанность выплатить подрядчику вознаграждение в полном объеме . Наруше н ие договор а подрядчиком может состоять либо в невып олнении порученной ему работы либо в нена длежащем ее выполне нии. Последствия невыполнения обязаннос ти выполнить определенную работу предусмотрены общими нормами об ответственности за наруш ение обязательств (ст. 397 ГК ). В этом случае заказч ик вправе выполнить работу за счет подряд чика либо потребовать возмещения понесенных у бытков . Законом или договором может быть п редусмотрено , что заказчик вправе требовать л ишь возмещения убытков , но не выполнения р аботы за счет подрядчика . Заказчик вправ е выполнить работу за счет подрядчика не только своими силами и средствами , но и поручить ее выполнение другому подрядчик у , отнеся все расходы на неисправного подр ядчика. Если подрядчик ненадлежащим образом выпол нил работу , допустив отступления от усло вий договора , ухудшившие работу , либо иные недостатки в работе , заказчику предоставлено право выбрать один из следующих вариантов поведения : - потребовать безвозмездного исправления недостатков в работ е в разумный срок ; - по треб овать соразмерного уменьшения установленной за работу цены ; - потребовать возмещения понесенных заказчиком необходимых р асходов по исправлению своими средствами недо статков работы , при условии , что такое пра во заказчика предусмотрено договором. Эти пр авила применяются в тех случаях , когда имеющиеся в работе недостатки могут быть исправлены либо носят незначительный характе р . Если же отступления от условий договора и допущенные недостатки имеют существенный характер , заказчик вправе расторгнуть догово р и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 723 ГК ). Подрядчик вправе вместо устранения недост атков безвозмездно выполнить работу заново , в озместив заказчику убытки за просрочку исполн ения . Заказчик в этом случае обязан возвра тить ранее полученный результат работы подрядчику (п. 2 ст. 723 ГК ). Условиями договора может быть предусмотре но освобождение под рядчика от ответственности за определенные недостатки . Например , если п одобная работа выполняется впервые либо заказ чик потребовал выполнить работу по новой технологии , подрядчик вправе предложить У казчику снять с него риск возможных недос татков результата работы. Речь идет именно о риске , поскольку такая оговорка в договоре не освободит подрядчика от ответственности , если недостатки возникли вследствие виновн ых действий или бездействия подрядчика (п. 4 ст. 723 ГК ). Особой формой ответственности за нарушени е договора подрядчиком является право заказчи ка потребовать досрочного расторжения договора и взыскания убытков с подрядчика в слу чаях , когда подрядчик своев ременно не приступает к выполнению работы либо выполняет ее настолько медленно , что окончание ее к обусловленному сроку становится явно н евозможным . Если при выполнении работы заказч ик убедится , что работа не будет выполнена надлежащим образом , заказчик н а зн ачает подрядчику соразмерный срок для устране ния обнаруженных недостатков . При невыполнении подрядчиком этого требования заказчик вправе расторгнуть договор и либо потребовать воз мещения убытков , либо поручить исправление ра боты третьему лицу за счет по д рядчика (ст. 715 ГК ). Кроме того , заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы о тказаться от договора , выплатив подрядчику ча сть цены пропорционально выполненной работе и возместив ему убытки , вызванные расторжением договора , в пределах раз ницы между ценой , определенной за всю работу , и цен ой , выплаченной за выполненную ее часть (с т. 717 ГК ). Законом реализация этого правила не поставлен а в зависимость от уважительности причин , вызвавших расторжение договора , как это было в ранее действовавш ем законодательстве . Только условиями договора могут быть пре дусмотрены случаи , когда заказчик не вправе отказаться от исполнения договора подряда. Законом установлен сокращенный срок исков ой давности по искам заказчика по поводу обнаруженных недостатков л ибо отступлени й от договора , ухудшивших работу . Если нед остатки или отступления относятся к явным , то иск может быть заявлен в течение одного года со дня принятия работы , пос кольку заказчик обязан немедленно заявить под рядчику о наличии явных недостатков п ри принятии результата работы (п. 1 — 3 ст. 720 ГК ); по скры тым недостаткам — в течение одного года со дня обнаружения недостатков , которые должны быть обнаружены в пределах двух лет со дн я передачи результата работы , если иные ср оки не установлены законом , договором ил и обычаями делового оборота (п. 2 ст. 724 ГК ). Так , по договору подряда был изготовлен мебельный гарнитур , его передача состоялась в мае 1995 года и никаких явных недостатков при приемке обна ружено не было . В ноябре 1996 года выявился скрытый н едостаток — отслоение декоративного покрытия . Требование об устранении недостатка должно бы ть заявлено в пределах одного года со дня обнаружения недостатков . В приведенном примере годичный срок исковой давности истека ет в ноябре 1997 года. На иски по повод у недостатков в зданиях и сооружениях распространяется о бщий срок исковой давности в три года (ст. 196 ГК ). Если законом , иными правовыми актами или договором предус мотрен гарантийный срок (ст. 722 ГК ), то течение срока исковой давности по недост аткам , об наруженным в выполненной работе в пределах гарантийного срока , начинается со дня заявления о недостатках , а не со дня , когда недостаток был обнаружен , при условии , что явление сделано в предела х гарантийного срока (п. 3 ст. 725 ГК ). Глава 3. Виды договоров подряда и их краткая характеристика 3.1. Договор бытового подряда Договор бытового подряда — это такой вид договора подряда , в котором одна сторона (подрядчик ), осуществляющая предпринимательскую деяте льность в сфере оказания бытовых услуг , обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика ) определенну ю работу , предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика , а заказчик обязуется принять и оплатить эт у работу (п. 1 ст. 7 30 ГК ). Легальное определение бытового подряда вы деляет особенности субъектного состава данного договора : заказчик — гражданин , заказывающий выполнение работ для удовлетворения собствен ных бытовы х или иных личных потребностей ; подрядчик — лицо , осуществля ющее предпринимат ельскую деятельность . В договоре бытового под ряда подрядчик должен являться субъектом пред принимательской деятельности , т . е . либо гражда нином-предпринимателем , либо коммерческой организацией , либо некоммерческой организацией , если ей п р едоставлено право осуществлять п редпринимательскую деятельность . Кроме того , в легальном определении подчеркивается , что подря дчик — л ицо , осуществляющее соответствующую предпринимательскую деятельность . Следовательно , подрядчик в договоре бытового подряд а — лицо , имеющее статус предпринимателя (или приравненное к нему ), основным направ лением деятельности которого является выполнение работ по заказам граждан . Подтверждением последнего обстоятельства является признание быт ового подряда публичным договором ( п. 2 ст. 730 ГК ). Учитывая публичность договора и требовани я законодательства о защите прав потребителей , на подрядчика возлагается обязанность по предоставлению заказчикам до заключения догово ра информации о себе , правилах выполнения работ , правах заказчи ков и т . п . Закон не содержит специальных правил о форме договор а бытового подряда , что предполагает возможно сть его заключения и в устной и письм енной форме в соответствии с общими норма ми гражданского законодательства , однако , и в Правилах бытового обсл уживания населения , и в ряде других документов говорится о том , что заказ гражданина должен быть оформлен квитанцией (договором ). При этом допускается еще более упрощенный вариант офор мления договорных отношений — выдача жетона или кассо вого чека . Предмет ом договора бытового подряда является результат работы , предназначенной удовлетворять бытовые и ли другие личные потребности граждан . Работа может выполняться из материала , как подря дчика , так и заказчика . Наряду с общими требованиями , предусмотренными норм ами о подряде , в бытовом подряде особо устанавлив аются правила оценки и расчетов за матери алы . В договоре бытового подряда предусмотрено государственное регулирование цен на выполня емые работы . Как и в общем случае , цена определяется соглашением сторон , о на не может бы ть выше устанавливаемой или регулируемой соот ветствующими государственными органами (ст. 735 ГК ). Расчеты за выполненную работу производятс я , как правило , после окончательной сдачи работы подрядчиком . Выплата аванса либо оплат а работы полност ью при заключении дог овора может быть произведена только с сог ласия заказчика . Подрядчик не вправе самостоя тельно требовать внесения каких-либо сумм в счет оплаты работ . За нарушение сроков в договоре бытово го подряда может при меняться неустойка , устан ов ленная п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребите лей» в размере 3% цены выполнения работы (оказания у слуги ), а если цена выполнения работы (оказ ания услуги ) договором о выполнении работ (оказании услуг ) не определена — общей цены заказа за каждый день (час , если срок о пределен в часах ) просрочки . Договором может быть установлен более высокий размер неуст ойки (пени ). 3.2. Договор строительного подряда Строительный подряд – один из самых распространенных видов подрядных обязате льств и ему специал ьно посвящен параграф 3 гл . 37 ГК РФ . Для правового регулирования строительного подряда всегда был о характерно значительное число императивных норм . Действующее законодательство продолжает эту традицию. Коммерческое право . Под ред . В. Ф.Попондопуло , В.Я.Яковлевой . СПб . 1998. С .289-290. По договору строительного подряда подрядч ик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы , а заказчик обязуется созда ть п одрядчику необходимые условия для выполнения работ , принять их результат и уплатить обу словленную цену (п. 1 ст. 740 ГК ). Предметом догово ра строительного подряда является результат д еятельности подрядчика , имеющий конкретную овещес твленную форму . Им может быть объект нового строительства , в том числе построенн ый «под ключ» ; реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия ; капитальн ый ремонт здания или сооружения ; монтаж те хнологического , энергетического и другого специал ьного обор у дования ; выполнение пускон аладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ Договор может охват ывать как весь комплекс работ по объекту , так и лишь часть из них . Наряду с пр едметом договора существенными условиями договора строительного п одряда являются еще цена и срок договора , без согласования которых договор не может считаться заключенным . Обратимся к материалам судебной практики. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 г . «Обзор пра ктики разрешения споров по договору ст роительного подряда» // Налоговый вестник . 2000. N 4. C 25. Генеральный подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика установленных договором строительного подряда пеней за просрочку передачи технической до кументации для производств а работ. Возражая против заявленного иска , ответчи к сослался на то , что , поскольку в дого воре подряда отсутствует условие о сроке выполнения работ , он считается незаключенным . Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям . В соответствии со с т . 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный с рок по заданию заказчика построить определенн ый объект либо выполнить иные строительные работы . Следовательно , условие о сроке оконч ания работ является существенным условие м договора . Поскольку в договоре это условие отсутствовало , в силу ст . 432 ГК РФ данный договор следует считать незаключенным . Таким образом , у заказчика не возникло обязательства по передаче документации . Поэтому и пени , установленные этим договором , взыс к анию не подлежат. Кроме того , о собо выделяется такая обязанность заказчика , как «создание подрядчику необходимых условий для выполнения работ». Договор строительного подряда носит консенсуальный , возмездный и взаимны й характер. Основной сферой е го применен ия является предпринимательская деятельность. Субъектами догов ора строительного подряда являются заказчик и подрядчик . В роли заказчико в могут выступать в принципе любые физические и юридические лица . В строительном подряде заказчик и инвестор о чень часто не совпадают в одном лиц е . Инвесторами являются лица , осуществляющие вложение собственны х , заемных или привлеченных средств в форм е инвестиций и обеспечивающие их целевое использование. В качестве подрядчиков выступают различные строительные и строительно- монтажные организации , незави симо от форм собственности , а также индиви дуальные предприниматели , имеющие лицензию на строительную деятельность . Срок относится к существенным условиям договора строительного подряда . Поскольку отношения сторон носят длящийс я характер , точное определение к ак конечного срока выполнения работы , так и сроков завершения ее отдельных этапов , и меет для сторон первостепенное значение . Сроч ный характер имеют и многие обязанности , п ринимаемые на себя заказчиком . С целью со гласования сроков выполнения сторонами взаимных обязательств к договору строительного подряда обычно прилагаются различные календа рные планы и графики , которые становятся с оставными частями договора. Ввиду большого объема строительных работ цена договора обычно опред еляется пу тем составления сметы , представляющей собой п остатейный перечень затрат на выполнение рабо т , приобретение оборудования , закупку строительных материалов и конструкций и т . п . Вмест е с технической документацией , определяющей о бъем , содержание рабо т и другие предъявляемые к ним требования , смета образуе т проектно-сметную документацию, являющуюся неотъемлемым элементом договора строительного подряда . Форма договора строительного подряда в большинстве случаев письменная , причем договор составляется в виде единого документа , подписываемого ст оронами. 3.3. Договор на выполнение работ для государственных нужд Эту гр уппу договоров образуют обязательства по стро ительству , ремонту , реконструкции , проектированию и ли изысканиям , т . е . все те , которые включены в круг договоров строительного по дряда и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ , с тем лишь отличием , что заказчиком в таких договорах - госуда рственных контрактах - выступают государственные о рганы или иные орг а низации , наделе нные государственными органами правом распоряжат ься инвестиционными ресурсами. Понятие инвестиционных ресурсов подразумевае т инвестиции как в виде денежных средств , так и в виде иных материальных ресур сов , например , это могут быть строительн ые материалы из государственных ресурсов. Есть существенная особенность и в опл ате работ , выполненных по государственному ко нтракту : п . 2 ст . 763 установил , что заказчик в этих договорах может либо сам оплатить принятые работы , либо обеспечить их оплату . Т ак , если заказчик - государственные о рган , не участвующий в коммерческом обороте и не имеющий в своем самостоятельном р аспоряжении каких-либо средств для оплаты вып олняемых для него по государственному контакт у работ , он , опираясь на соответствующие а кты у правления , например , распоряжения центральных или местных органов управления , может указать в договоре , что оплата ра бот будет осуществлена не им самим , а тем государственным органом , который выделил соответствующие суммы централизованного финансирован ия и будет производить оплату непо средственно подрядчику. Содержание государственного контракта должно отвечать требованиям ст . 766 ГК , согласно ко торой договор должен включать условия об объеме и стоимости работ , о сроках ее начала и окончания , о размере и по рядке финансирования и оплаты , а также о способах обеспечения исполнения обязательств контрагентов. Специфический характер финансирования работ , выполняемых по государственным контрактам , о бусловил включение специального правила об об язанности сторон измен ить условия договор а , если уменьшился объем средств , выделяемых из соответствующего бюджета для финансирования данного государственного заказа . В этих с лучаях следует изменить сроки , а при необх одимости - и иные условия договора . При это м подрядчик может т ребовать от государственного заказчика возмещения лишь тех убытков , которые возникли в связи с изм енением срока выполнения работ. 3.4. Договор подряда на выполнение подрядных и изыскател ьных работ По договору подряда на выполнен ие проектных и изы скательских работ подрядчик (проектировщик , изыска тель ) обязуется по заданию заказчика разработ ать техническую документацию и (или ) выполнить изыскательские работы , а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст . 758 ГК ). Предме том договоров на выполнение проектных и изыскательских работ является разработка технической документации и сама эт а документация , а также выполнение изыскатель ских работ . Впрочем , последние могут быть предметом самостоятельного договора , не предполаг ающе г о разработку технической докумен тации . В качестве технической документации об ычно выступают проекты зданий , сооружений , обо рудования , технологических линий , машин и меха низмов , землеустроительных работ , а также техн ологическая документация. Редакция норм , посвященных договорам на выполнение проектных и изыскательских р абот , позволяет утверждать , что эти нормы предназначены законодателем для применения к таким заказам , предметом которых являются раб оты , выполнимость и реальность которых не вызывает сомнений, результат в целом впо лне может быть определен сторонами и охар актеризован в договоре или задании на про ектирование. Эти качества предмета данного договора отличают его от такого договора , как до говор на выполнение научно-исследовательских и опытно-констру кторских работ . В последнем в принципе заранее нет ясности относительн о будущего результата : он может быть и отрицательным , например , результатом может быть вывод о невозможности создания определенной технологии , создания или исполь - зования какого-либо с оединения или материала и т . д. 3.5. Выполнение научно-исследовательских , опытно-конструктивных и технологических работ Договоры на выполнение научно-исследовательских , опытно-кон структорских , а также технологических работ р егу лируются нормами гл . 38 ГК (ст . 769-778). Обос обление этих норм в рамках самостоятельной главы , следующей за главой , посвященной дого ворам подряда , означает , что указанные договор ы , традиционно обозначаемые аббревиатурой НИОКР , не являются разновидностью п одрядных обязательств , а образуют самостоятельную гру ппу договоров. Коммерческое право . Под ред . В.Ф.Попондопуло , В.Я.Яковлевой . СПб . 1998. С .302. Основное отличие этих договоров от , ка залось бы , близких к ним договоров на выполнение проектных и изыск ательских раб от заключается в том , что в НИОКР пред метом являются научные исследования или созда ние образцов новых изделий , технологий или конструкторских документации . Принципиально важным здесь является условие о новизне создава емого в рамках таких дого в оров результатов. Не случайно поэтому п . 4 ст . 770 ГК ука зывает не необходимость соответствия условий договоров на выполнение НИОКР нормам об и сключительных правах : ведь предметом этих обя зательств является результат , который , как пра вило , может быть отнес ен к числу о бъектов интеллектуальной собственности . Так , это могут быть результаты научных исследований , а также конструкторских или технологических разработок , программы для ЭВМ и т . д. Особенность подобного предмета обязательства - творческий характер де ятельности , осущес твляемой для исполнения заключенных договоров , новизна результата , т . е . выполнение такого рода задач впервые , - все это диктует необходимость учета в правовых нормах риска случайной невозможности исполнения таких дог оворов . Поскольку п р едметом выступает создание новых объектов , предполагается твор ческий характер деятельности исполнителя , существ ует неизвестность относительно самой возможности получения положительного результата , дающие основание законодателю установить диспозитивную нор м у об отнесении такого риска на заказчика . И только условия конкретного договора могут распределить этот риск ин аче , например , отнести его на исполнителя. Заключение Таким образом , в результате проведенного нами иссле д ования особенностей правового регулирования договоров на выполнение работ можно сдел ать следующие выводы. Подряд как такой договор , в силу которого одна с торона (подрядчик .) обязуется выполнить по зада нию другой стороны (заказчика ) определенную ра боту и сд ать ее результат заказчику , а заказчик обязуется принять результат раб оты и оплатить его. Стороны в договоре подряда — заказчик и подрядчик. Заказчиком являетс я сторона , которая поручает другой стороне выполнение определенной работы , а подрядчиком — сто рона , которая обязуется выполнить работу . И заказчиком и подрядчиком могут выступа ть как граждане , так и юридические лица . Выступая заказчиками по договору подряда , и граждане , и юридические лица , как правило , заказывают выполнение лишь таких работ , котор ы е необходимы для удовлетворения их собственных запросов и потребностей . О днако сложившаяся хозяйственная практика показыв ает , что в ряде случаев выполнение функций заказчика довольно обременительно . Целесообразна поэтому деятельность так называемаемых про ф ессиональных заказчиков , которые по договору с гражданами организациями принимаю т на себя выполнение функций заказчика по возведению зданий , сооружений либо выполнени ю иных работ для третьих лиц. Нарушение договора подряда , с учетом его взаимного характера , может произойти по вине , как заказч ика , так и подрядчика . Невыполнение заказчиком возложенных на него по договору обязанно стей влечет , как правило , лишь обязанность выплатить подрядчику вознаграждение в полном объеме . Нарушение договора подрядчиком може т состоять либо в невыполнении порученной ему работы либо в ненадлежащем ее выполнении. Список испо льзованной литературы : а ) Нормативные правовые акты : 1. Гражданский кодекс Российской Федерации . М ., 2001. 2. Информационн ое пис ьмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 г . «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» // Налоговый вес тник . 2000. N 4. C 25. 3. Конституция Российской Федерации . М ., 2000. б ) Литературные источники : 1. Агарков М.М . Подряд . Текст и ко мментарий к ст .220-235 ГК . М ., 1924. 2. Барон Ю . С истема римского гражданского права . Книга IV. Об язательственное право . СПб ., 1917. 3. Брагинский М.И ., Витрянский В.В . Договорн ое право . М ., 1997. 4. Брагинский М.И . Договор п одряда и подобные ему договоры. М ., 1999. 5. Гай . Институции . М .1997. Книга 3. 6. Гражданское право . В 2 т . Том 2. Полутом 1. Под ред . проф . Е.А.Суханова . М . 2000. 7. Гражданское право . В 3 т . Том 2. . Под ред . проф . А.П.Сергеева , Ю.К.Толстого . М ., 2000. 8. Гражданское право . Часть 2. Обязательственное право . Под ред . В.В.Залесс кого . М ., 1998. 9. Завидов Б.Д . Договор : подготовка , заключе ние , изменение . М ., 1997. 10. Иоффе О.С . Обязательственное право . М ., 1975. 11. Комментарий к ГК РФ , части второй (постатейный ). М ., 1996. 12. Коммер ческое право . Под ред . В.Ф. Попондопуло , В.Я.Яковлевой . СПб . 1998. 13. Курс трудового права . Под ред . А . С . Пашкова , С . П . Маврина . Е . Б . Хохлова . СПб ., 1996. 14. Севастьянов Н.В . Договоры купли-продажи , аренды , подряда . М ., 1998. 15. Советское гражданское право . В 2-х т . Под ред . О . А . Красавчикова . М .,1985. Т . 2. 16. Шершеневич Г.Ф . Учебник русского гражда нского права . С-Петербург . 1910. 17. Сухо ва Г.И . О практике разрешения споров по договору строительного подряда // Вестник ВАС РФ . 2000. N 6. 18. Харис ов Ф ., Фаршатов И . Санкции в договоре строительного подряда // Хозяйство и право . 1999. N 7. С .82-89.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Иду домой бухой.
Бабки у подъезда шипят:
- Алкашня! Сталина на вас нет!
Я в ответ:
- А на вас - Раскольникова.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, курсовая по праву и законодательству "Договоры на выполнение работ понятие, виды", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru